编号：

钢结构工程施工合同

甲 方：

乙 方：

签订日期： 年 月 日

甲方（发包方）： 法定代表人：

地址：

联系方式：

乙方（承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。

为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务， 促使双方相互创造条件，搞好配合 协作，根据《中华人民共和国经济合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的

（GF-2013-0201 ），《建设工程施工合同示范文本》，并结合本工程的具体情

况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

一、 工程名称： ;建设地点： 。

二、 工程概况

本工程为 个部分， 钢架采

用 钢梁， 采

用 ； 钢架采用 钢

梁， 采用 ； 钢架采

用 ，外封 0

三、 承包范围

1、 (按图纸设计及有关规范施工)。

2、 施工工具由乙方自备(包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内)。

3、 质量等级：合格。

四、 工程造价

1、 钢架按 元/m2按实结算，暂定面积

为 。 按 结算，暂定面积为 。

2、 工程造价暂定为：人民币(大写) (¥ 元)。

3、 计算方式： 按平面尺寸计算； 按立面进行计

算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。

五、 设计、生产、安装工期

从合同签订之日起总体工期为 天，单体工期为 天。

六、 工期顺延

1、 以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。

(1) 工程量变化；

(2) 非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时；

(3) 甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。

(4) 甲方资金不足，导致停工、窝工；

2、 上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提 出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。

3、 非本条1列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

七、 安全施工

乙方按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第

三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。 用电机

具配备应符合市安监站的相关要求，由此发生的处罚由乙方承担。

八、 违约处理

1、 合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济 损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应 顺延；乙方违约，工期不得顺延。

2、 违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属

单方违约。毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支 付合同价款 %的违约金。

3、 赔偿经济损失的范围：甲方不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项，

而导致乙方经济损失；乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要 求。

4、 损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失，再加上以经办银行计划外 货款利率计算的利息。

5、 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约 责任后仍必须继续履行合同。

九、 索赔

1、 严格按照合同进度支付合同款，延期三天，乙方有权停止履行合同，责任由

甲方承担，并向乙方支付造价的 %违约金。

2、 乙方未按合同规定交付工程或未全面履行合同规定的全部责任，而造成甲方 经济损失，甲方向乙方索赔。

十、付款方式

1、 工人进场，甲方付工程总价的 %，计人民币 ¥: ;

2、 施工过程中，甲方按形像进度支付安装费给乙方；

3、 工程施工完毕，甲方付到工程总价的 %；

4、 工程竣工验收后，甲方付到工程总价的 %;

5、 余款 %，计人民币¥ 元作工程保修款，一年后付清给乙方。

十一、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议， 由合同各方协商解决，也可

由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：

(1) 提交位于 (地点)的 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对

各方均有约束力；

(2) 依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。

十二、本合同壹式 份，甲、乙双方各执 份，均具同等法律效力，双

方签字后生效。

签订时间： 年 月 日

甲方：

电话：

乙方：

电话：

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4d440e21ba4ae45c3b3567ec102de2bd9605def3.html