履约保证金合同范本【范本一】：履约保证金合同
甲方：
乙方： 本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。 为了明确双方权利、 义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法 律法规规定，甲、乙双方经平等 协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 年 月 日签署了 施工合同，乙方在对建设工程 施工 合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的 履约义务得 到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 （）
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限 于因 乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付 的违约金或 赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 ％，金额：大写人民币 元（ Y ）作为履 约保 证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付 工程款中扣 除。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设 工程 施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保 证期 满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金 （无息）划 回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后， 甲方也应向乙方提供有利于建设工程施 工合同支付的资金证明。
第七条 争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如 发生争议、纠 纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设 工程所 在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并 乙方交付履 约保证金之日起生效。
第九条 其他 本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执 玖份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）： 年月 日
履约保证金合同范本 【范本二】：北京市市场场地租赁保证金合同 出租人（甲方）：
承租人（乙方）： 保管人（第三方）：北京市市场协会 根据《中华人民共和国 合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法 律、法规的规定，三方就编号为的《北 京市市场场地租赁合同》（简称《租赁 合同》）中保证金的具体事宜经协商达成补充 协议如下：
第一条
保证金的管理 保证金由甲、乙双方共同委托的第三方（北京市市场协会）管理，并计取 银行同 期活期存款利息。
第二条
乙方保证金 自本合同签订之日起日内，乙方（是 / 否）应支付《租赁合同》约定租金总 额% 计元的保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。
第三条
乙方保证金按下列第种方式支付：
1、由甲方转交第三方的，甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭 据。
2、乙方直接支付第三方的，乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。 第四条
乙方保证金应用于以下第种情况：
1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔 经确
认属于乙方责任的，甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿 顾客或承担 先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的， 甲方有权向乙方追 偿。
2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索 赔经
确认属于乙方责任的，甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用 补偿顾客或 承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用 的，甲方有权向乙 方追偿。
3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的，乙方的保证金及利息不 予返
还。
4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的，甲方有权 使用
乙方保证金及利息进行支付。
第五条 在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息 的，必须提前日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方 保证金 及利息的，应保存好相关凭证。
第六条
乙方保证金的补足 在租赁期限内使用乙方保证金的，乙方应在使用后日内将保证 金补足，补 足方式同本合同第三条的约定。
第七条
乙方保证金的返还
《租赁合同》终止后日内，如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况 的，保证 金及利息应全额返还乙方。
第八条 乙方逾期日未支付保证金或补足保证金的，甲方有权解除《租赁合同》。 第九条
甲方保证金支付方式 甲方在市场内收取租户保证金的，应采取市场整体一次性支 付的方式支付 对应保证金，数额为市场当年租金总额的 %（ - %），以作为履行合同 的担 保。
甲方保证金应于每年月日前向第三方支付，甲方保证金使用后，应于日内 补足。 新设立的市场应于开业后 个月内向第三方支付保证金。
第十条 甲方保证金应用于以下情况： 1、甲方因自身原因擅自解除合同的，应支 付给乙方与乙方交纳的保证金及 利息等额的保证金。
2、。
第十一条
第三方的权利义务 1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金，保证金应存入指定银行的指定帐 户，不
得转存、隐匿。
2、确认保证金按照本合同约定的事由支取，不得挪作他用。
3、收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。
第十二条
争议解决方式 本合同项下发生的争议，三方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或 调解解 决不成的，按下列第种方式解决（只能选择一种）：
1、提交北京仲裁委员会仲裁； 2、依法向人民法院起诉。 第十三条 其他约定事 项。
第十四条 本合同一式份，甲方份，乙方份，第三方份，。
第十五条 本合同自三方签字盖章之日起生效。 甲方（章）： 乙方（章）： 住所： 住所： 营业执照号码： 营业执照号码： 市场登记证号码： 身份证号码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话：
第三方（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
指定银行：
指定帐号：
签订时间：
签订地点： 履约保证金合同范本 【范本三】 ：履约保证金合同 甲方（全称）： *** 乙方（全称）： 本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。 为了明确双方权 利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法 律法规规定，甲、乙双方经 平等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方签署了 *** 施工合同，乙方在对建设工程施工合 同条款 已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义 务得到切实履 行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证金缴纳时间
乙方应当在施工合同签订后 7 日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证 金。未 能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。
第三条 保证金额
乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币 *** 元（ Y *** 元）
作为履约保证金交付给甲方。
第四条 保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7 日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金 （无息） 划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形成），返还履约 保证金的 30%， 及人民币陆拾万元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金 的 40%，及人民币捌拾 万元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金 的 30%，及人民币陆拾万元。
第五条 生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履 约保证 金之日起生效。
第六条 其他 本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执 叁份。 甲方：（公章） 乙方：（公章）
地址： 地址：
邮政编码： 邮政编码：
履约保证金合同范本【范本四】：履约保证金合同
甲方：公司
乙方：公司
根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、 公平和 诚实信用的原则，双方就）项目一期红星美凯龙生活广场装饰工程及有 关事项协商一 致，共同达成如下协议：
一、 甲方交由乙方承包施工的范围为：玻璃幕墙，建筑面积约 6万m2工作内
容以最终审定施工图对应工程量清单确定。
二、 为甲乙双方更好合作，乙方向甲方缴纳 800万元履约保证金。乙方在 签订 协议后五个工作日内将全额履约保证金转入甲方账户，乙方缴纳的履约保 证金全额到 账，以到账时间为准，本“框架协议”生效。
三、 履约保证金的返还方式： 1、乙方进场 7 日内甲方向乙方返还履约保证 金 的 37。5%，即叁佰万元整； 2、在第一次拔付工程款时，甲方向乙方无息返 还履约
保证金的 25%，即贰佰万元整； 3、在第二次拔付工程款时，无息返还履 约保证金的 12。 5%，即壹佰万元整； 4、在第三次拔付工程款时，无息返还履 约保证金的 12。
5%，即壹佰万元整； 5、竣工验收合格后，无息返还余下的 12。5%的履约保证金，即 壹佰万元整。
四、工程计价：本合同暂定金额 9500 万元，最终以结算审计金额为准。本 工程 价款采用固定综合单价合同方式确定。甲乙双方编制工程量清单，依据已 确认的施工 图纸及《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013和《建
设工程工程量清单计价定额》（ 2015）及建设工程造价管理总站发布的相关配 套文 件执行，规费按核定的《企业规费取费证》取费标准计取。
五、 工程材料计价方式大宗材料及主要材料由甲方认质认价，其余材料按 照施 工期间《广元市建设工程造价信息》平均价为准。
六、 支付框架协议： 1 、本工程工期为 180 天。进场后，每二个月为一个支 付 周期，每个周期拔付已完工程量价款的 70%；2、工程竣工验收后拨付至已完 工程量 价款的 85%；3、在结算审计完成后 3 个月内支付至结算金额的 97%；4、 剩余 3%的 工程款作为质保金，保修期为一年，待保修期满无违反合同条款且无 质量问题，保修 期满后一个月内一次性无息支付全部余款； 此协议签订后， 乙 方进场时间不晚于 年 月 日。如在 年 月 日前现场不能达到乙方进场的要 求，乙方有权解除合同，甲方应立 即退还履约保证金，同时需以履约保证金为 基数，按照中国人民银行发布的商业贷款 利率的 4 倍支付违约金，违约金从保 证金到账之日起计算；如乙方未提出解除合同， 甲方也应按以上方式支付违约 金至开工之日。如甲方将本工程发包给其他单位，除按 以上违约责任赔偿外， 还需按照本合同暂定总价的 10%支付违约金。
七、 本框架协议一式两份，双方各持一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法
定代表人：法定代表人： 委托代理人（签字）：委托代理人（签字）： 住所： 住所：
开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 签订时间：年月日 履约保证金合 同范本【范本五】：承包商履约保证金合同 合同编号：（工履约）字第 号 保证人（以下称甲方）：
住所：
法定代表人：
电话：
传真：
债权人（即业主，以下称乙方）：
住所：
法定代表人：
电话：
传真：
债务人（即承包商，以下简称丙方）：
住所：
法定代表人：
电话：
传真：
鉴于乙方与丙方就 小区 号、 号住宅楼建设项目于
年 ___ 月 日签订编号为 的《建设工程施工合同》以 下简 称主合同），甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供 工程履约担 保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。
第一条定义本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证，保证丙方按 照主合同的约定完成工程的竣工验收。
第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价 的 %，数额最高不 超过 元（大写），币种为 。
甲方在发生以下担保情形时承担担保责任：丙方未按照主合同的约定完成 工程的 竣工验收。
甲方在上述保证范围内承担连带保证责任 第三条承担保证责任形式
保证责任可选用以下方式（以选择项为准，在选项前的括号内填“ Y'表示选择
项，填“ N'表示非选择项）：
（N） 1 ?由甲方提供资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。
（N） 2．由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包 商，以
便继续履行合同。
（Y） 3．甲方对乙方的损失进行赔偿，但赔偿金额不超过本合同第二条所 示保
证范围约定的金额，即不超过壹佰万元。
第四条保证期间自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合 格之日后 ___ 日，即至 年月 日止。
第五条各方的权利义务
1．乙方必须全面履行主合同义务，若乙方发生违反主合同义务的情形， 致使丙
方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责任。
2．乙方必须全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行 情况，
并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。
3．乙方同意丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承 担保证
责任。
4．乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担 保证责
任。
5．乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方，说明其违约情况并要求 其予以
纠正。
6．依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或 全部义
务的，甲方亦免除相应的保证责任。
7．因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担 保证责
任。
8．甲方在承担担保责任后，享有追偿权。
第六条承担担保责任的程序
1. 乙方向甲方提出索赔请求，必须提交索赔通知书，同时提供项目总监 理工程 师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题， 乙方还需同时提供建筑工程质量检测部门出具的检测报告。
2. 甲方在收到乙方的索赔请求后 个工作日内，按照本合同的约定 承担保证责任。
第七条合同的生效、变更和解除
1. 本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章 后生效。
2.本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由 甲、乙、 丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条争议的解决本合同发生争议或纠纷时，甲、乙、丙三方当事人可以通过 协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 __法院(也可 以选择通过仲裁程序解决)。
第九条 甲、乙、丙三方约定的其他条款：
第十条附则本合同正本一式叁份，甲乙丙三方各执壹份。 甲方
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
—年—月_日
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协 议。依
法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确 定权利、义务
关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义 合同仅指民事合同中
的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第 85条：合同是当事人之间
设立、变更、终止民事关系的协议。依法 成立的合同，受法律保护。《中
华人民共和国合同法》第 2条：合
同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民 事权利
义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协 议，适用其他法
律的规定。[2]
合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设 立、变 更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律 行为，是当事 人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的 协议。只有当事人所
作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约 束力
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/f32f1babac02de80d4d8d15abe23482fb5da0230.html
文档为doc格式