天长市公安局派出所(西片五所/队)外墙改造工程
【小额工程】
招标公告(代招标文件)
项目编号:czgc-
招 标 人:天长市公安局
代 理 单 位 :安徽建苑工程项目管理有限公司
年 月
公告发布媒体:滁州市公共资源交易网、滁州市政府信息公开网、滁州市政府门户网站、安徽省招标投标信息网、滁州市政府采购网(政府采购)
A、投标须知前附表
一、总 则
. 工程概况
. 本次招标工程名称:天长市公安局派出所(西片五所/队)外墙改造工程【小额工程】
工程地址:天长市公安局基层派出所(新街派出所、大通派出所、张铺派出所、汊涧派出所、交警三中队)。
建设单位:天长市公安局
. 本工程建设规模:具体内容及要求详见工程量清单控制价中的内容。
. 本工程估算总造价万元。
. 现场条件:
①施工场地: 已具备 ; ②施工用水、电: 已通 ;
③场内外道路: 已通 。
. 招标范围
. 本次招标范围:具体见设计施工图纸和工程量清单中的所有内容。
. 承包方式
. 承包方式:施工总承包(包工、包料、包质量、包工期、包安全)。
. 工期要求
. 要求工期:不高于个日历天。
. 质量要求
. 工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准 。
. 投标人资质等级要求
. 、投标人资质要求:本次投标人仅限于天长市政府投资小额工程建设项目企业库(建筑装饰装修工程专业承包库)的入库单位参与投标;
. 、项目负责人资质要求:具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。
. 、其他见投标人须知前附表。
. 资金来源: 财政资金 。
. 标段划分: 一个标段 。
. 招标方式: 公开招标 。
. 计价方式
. 本工程招标计价方式: 工程量清单计价 。
. 本工程合同计价方式: 固定单价 。
. 评标办法
. 本工程评标办法: 随机抽取法 。(详见第二章评标办法)
二、招标文件
. 招标文件的编制依据
. 根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委联合部令第号)、《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委联合部令第号)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB-)、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》(DBJ/T--)和《滁州市工程量清单计价方式招标评标实施细则(试行)》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定以及《天长市人民政府关于印发天长市政府投资小额工程建设项目招标与管理暂行办法的通知》,编制本招标文件。
. 招标文件的组成
. 招标文件包括内容:
第一章 招标公告
第二章 投标须知
第三章 评标办法
第四章 合同条款
第五章 工程量清单
第六章 图纸
第七章 技术标准和要求
第八章 投标文件商务标格式
. 除.内容外,招标答疑亦为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用。
. 招标文件的澄清、修改、补充、解释
. 任何要求澄清招标文件的投标人,均应于在规定的时间前在滁州市公共资源交易中心(http://www.czggzy.gov.cn)“网上提问”栏目提交疑问内容。(操作手册请查看:http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/InfoDetail/?InfoID=ad-ded--cae-fcbe&CategoryNum=),逾期不予受理。
. 招标人(或其委托的代理机构)对招标文件进行的澄清、更正或更改,将以变更公告和澄清答疑形式在滁州市公共资源交易中心(http://www.czggzy.gov.cn)予以公告。该公告内容为招标文件的组成部分,对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。招标人(或其委托的代理机构)不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
. 本招标文件由招标人(或其委托的招标代理机构)负责解释。
. 踏勘现场及投标预备会
. 踏勘现场
.. 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
. 投标预备会
..本工程不再召开预备会。
. 招标文件的发出
. 招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招投标监督管理机构备案后,方可发出。
. 工程量清单应当加盖招标人公章后,方可发出。
. 工程量清单的组成、格式及内容
. 工程量清单的组成、格式及内容见第五章。
. 工程量清单编制的一般规定
. 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人,或委托具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构,依据国家相关工程定额依法编制。
. 工程量清单应作为招标文件的组成部分。
. 工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方,必须由规定的单位和人员签字、盖章。
. 工程量清单的编制依据
. 工程量清单的编制
..工程量清单是招标文件的组成部分,应当根据招标文件,经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、工程定额、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。
. 工程量清单的编制
..工程量清单应当依据招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。
. 工程量清单控制价的编制
..工程控制价应当依据工程量清单、招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和《安徽省建设工程工程量清单计价依据》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。
..控制价采用综合单价法,总价包括规费和税金的一种计价方法。
. 规范及定额:
() 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》;
() 版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》;
() 版《安徽省建设工程计价定额(共用册)》;
() 版《安徽省建筑工程计价定额》;
() 版《安徽省装饰装修工程计价定额》;
() 版《安徽省安装工程计价定额》;
()版《安徽省市政工程计价定额》;
()版《安徽省园林绿化工程计价定额》;
()版《安徽省市政工程计价定额》;
()版《安徽省仿古建筑工程计价定额》;
()版《安徽省建设工程费用定额》;
()省、市截止 年月的有关政策性文件。
. 材料价格:按《滁州市工程造价信息》(年第期)和招标答疑价计算。本工程混凝土(如有)使用 商品混凝土 。
. 考虑施工中可能发生的设计变更及材料涨价等因素,本工程暂列金为(详见工程量清单)。
. 工程量清单的作用和说明:
. 工程量清单及控制价由有资质的造价咨询单位编制,随同招标文件一起在滁州市公共资源交易中心www.czggzy.gov.cn上公示给各投标人。
. 投标人对工程量清单及控制价有异议的,可在开标前天向招标人书面提出。招标人应根据投标人的书面异议对工程量清单和控制价进行复核,并在天内将复核结果在滁州市公共资源交易中心(http://www.czggzy.gov.cn)公布,不再书面通知,各投标人应及时上网查阅,否则一切后果自负。投标人在开标前天未提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的工程量清单和控制价,视为合理有效。
发包价:
.本工程控制价为: .元(其中暂列金.元),下浮率为% (暂列金不下浮)。
发包价=控制价×.+(暂列金+暂估价)×.×.=.元
.因投标时不要求投标人组价,中标单位的投标报价及综合单价均按控制价同比例下浮。
三、投标文件的编制
. 投标文件的组成
. 投标文件由资格文件、商务部分组成(除法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书及授权委托人身份证需现场提交外,其余资料在投标时均不需要提供。中标单位在领取中标通知书前向代理单位递交以下资料)。
..资格文件部分(均为复印件加盖公章)
()法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及建造师身份证;
()企业法人营业执照副本;
()企业资质证书副本;
()企业安全生产许可证;
()建造师注册证书;
()建造师安全生产考核合格证书;
()投标人须提供投标企业、法定代表人“近三年无行贿行为承诺书”;
()投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老证明。投标单位是事业单位的,须由其主管部门出具证明;
()投标人须提供投标企业、法定代表人“近三年无行贿行为承诺书”;
()根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定(法释[]号)》第六条规定,投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标;
()项目管理机构人员资格证书。
.. 商务标部分
() 投标函。
()诚信投标承诺书。
()完全响应招标文件承诺书。
. 投标有效期
. 投标有效期为 日历天(从投标截止之日算起)。在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
. 在特殊情况下,招标人在原定投标有效期内,可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求,而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但需要相应的延长投标担保的有效期,在延长的投标有效期内,本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
四、投标文件的密封和递交
. 投标文件的签章(除法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书需签章外,其余材料投标时不作要求)
. 投标文件的装订、密封和标记(投标时不作要求)
. 投标截止时间及地点
. 投标提交的截止时间及地点:具体见投标须知前附表
. 迟到的处理
..投标人在本须知第.款规定的投标截止时间前到达开标现场,不得迟到,否则将视为主动放弃抽取资格。
. 投标文件的补充、修改与撤回
无
五、开标和定标
. 开标
. 招标人在规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,投标人法定代表人携带法定代表人身份证明和本人身份证原件参加开标会议(或委托代理人携带授权委托书和本人身份证原件参加开标会议)。
. 参与开标的监督部门
..参与开标的监督部门:天长市公共资源交易监督管理局。
. 开标程序
开标会议由招标代理机构主持,并按下列程序进行开标:
..宣布开标纪律;
..公布在投标截止时间前,现场签到的投标人名称;
..对各投标人的法定代表人或委托代理人到场情况,按照签到的先后顺序进行验证并登记;
..对投标人的网上报名情况进行核实。以下几种情况将被认定没有投标资格:①非天长市政府投资小额工程建设项目企业库内企业;②入库专业与本项目不符;③网上未报名;④未按.条规定参加开标会;
..投标人按签到顺序摸取代表自身的球号;
..招标人现场随机抽取三个球(由招标人在现场第一次抽取球号即为第一中标候选人;第二次抽取球号即为第二中标候选人;第三次抽取球号即为第三中标候选人);
..宣布中标候选人排序情况;
..开标结束。
. 招标代理公司 对开标过程进行记录,并存档备查。
. 定标
. 中标候选人的确定
按照.条确定
. 中标人的确定
..公示期满后,若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的,招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履约合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人将确定第二中标候选人为中标人。以此类推,如三名中标候选人均存在不能确定为中标人情形的,招标人将重新组织招标。
. 中标通知书
..中标人确定后,招标人将于日内向工程所在地的招标采购管理部门提交施工招标情况的书面报告,并向中标人发出中标通知书。
..中标通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后,方可发出。
. 中标价
..发包价即为中标价。
..中标单位的投标报价及综合单价均按控制价同比例下浮。
六、合同的授予
. 合同授予标准
. 本招标工程的施工合同将授予按本须知规定所确定的中标人。
. 合同协议书的签订
. 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如日内中标人未与招标人签订合同,无正当理由视为弃标,将按相关规定处罚;合同签订后日内施工企业必须进场施工,并将合同送天长市公共资源交易监督管理局备案。
. 招标人如不按本投标须知的规定与中标人订立合同,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议,招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿,给投标人造成的损失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任。
. 中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同,则招标人将废除授标,投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任。
. 中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工转让(转包)给他人。
为进一步简化招标程序,提高小额建设工程招标工作的效率,结合本市实际,制定本办法(随机抽取)。
发包人(全称):
承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
.工程名称: 。
.工程地点: 。
.工程立项批准文号: 。
.资金来源: 。
.工程内容: 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件)。
.工程承包范围: 本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容 。
计划开工日期: 年 月 日。
计划竣工日期: 年 月 日。
工期总日历天数: 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
工程质量必须达到国家工程施工质量验收 标准。
.签约合同价为:
人民币(大写) (¥ 元,其中含暂列金额 元);
其中:
()安全文明施工费:
人民币(大写) (¥ 元);
()材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写) (¥ 元);
()专业工程暂估价金额:
人民币(大写) (¥ 元);
()暂列金额:
人民币(大写) (¥ 元)。
.合同价格形式: 单价合同 。
承包人项目负责人(建造师): 。
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
()中标通知书(如果有);
()投标函及其附录(如果有);
()专用合同条款及其附件;
()通用合同条款;
()图纸;
()已标价工程量清单或预算书;
()其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
本合同于 年 月 日签订。
本合同在 签订。
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
本合同自 签字、盖章 生效。
本合同一式 拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份,代理机构执 壹 份,公管局执 壹 份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
组织机构代码: 组织机构代码:
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子信箱: 电子信箱:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
使用建设部、国家工商行政管理局年印发的《建设工程施工合同(示范文本)》第二部分通用条款。
使用建设部、国家工商行政管理局年印发的《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款(格式)。
一、 工程价款的支付(.. 工程进度款支付)
、工程预付款:本工程不预付费用。
、工程款(进度款)支付:工程竣工验收合格后付至合同价款(不含暂列金额)的%,工程竣工验收合格之日满一年付至审计总价款的%,工程竣工验收合格之日满二年付至审计总价款的%(无息)。、乙方应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项,如有投诉拖欠,甲方将从下一次工程款中扣除,并按有关规定直接支付投诉方,纳入乙方总工程款中结算。
二、工程量的调整(.工程量清单错误的修正)。发生下列情况的,项目工程量应按实调整:
、发包人提供的工程量清单项目或数量有误。
、设计变更引起的工程项目或数量的增减。
三、单价的调整(.. 变更估价原则)。除合同另有约定外,综合单价应按以下方式调整:
、发包人提供的工程量清单的数量有误,或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减,执行合同原有的价格。
四、工程量清单漏项、设计变更工程项目、暂定综合单价项目,其相应单价的确定方法为(.. 变更估价原则):
、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款。
、合同中已有类似变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款。
、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人或发包人提出适当的变更价格,经双方确认后执行。如不能达成一致,双方可按工程所在地向工程造价管理机构申请调解处理,或按合同约定的方式解决。
五、人工费调整和施工机械费调整执行国家规定的政策性调整文件(.市场价格波动引起的调整)。
六、材料价格调整(.市场价格波动引起的调整)
、可调价的材料: 无 ;调整基数:以控制价材料表中的材料数量和单价为调整基数。增减工程量引起可调价格材料数量变化,按实计算。
、调整幅度:在工程合同工期内,若工程所在地造价管理部门发布的同期材料信息价上涨超过控制价材料表中单价的%(含%),%以内部分由承包人承担,%以外分由发包人承担;若工程所在地造价管理部门发布的材料信息价平均下跌超过控制价材料表中单价的%(含%),%以内部分由承包人受益,%以外部分由发包人受益。材料信息价上没有的材料(或业主指定品牌材料),以施工现场签证价为准。
七、施工机械费调整(.市场价格波动引起的调整)
、调整基数:招标文件中注明的种类,并以控制价中相应的数量和单价为调整基数。增减工程量引起的数量变化,按实计算。
、调整幅度:在本工程合同工期内,若工程所在地造价管理部门发布的同期信息价中的施工机械使用费上涨超过控制价中单价的%(含%),%以内部分由承包人承担,%以外部分由发包人承担;若工程所在地造价管理部门发布的同期信息价中的施工机械使用费下跌超过控制价中单价的%(含%),%以内部分由承包人受益,%以外部分由发包人受益。%以外部分依据安徽省施工机械台班费用定额结合《滁州市工程造价信息》基数或施工现场签证价为准。
八、(. 竣工结算):结算价=中标价±工程变更造价×(-投标让利幅度)±人工机械费政策性调整±可调价材料价格调整±合理工程索赔-暂列金额±暂估价调整±施工技术措施费调整×(-投标让利幅度)。(投标让利幅度=(-中标价/控制价)×%,中标价和控制价均不含暂列金额和暂估价部分)
九、工程索赔(. 索赔):在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是由于对方责任所造成的实际损失,向对方提出经济补偿的行为。
十.工程拖延施工工期的处理(.工期延误)
因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的,业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:
督促施工单位采用突击方法赶工期;
按拖延工期每天按合同价款的‰罚款,并直接从施工单位的履约保证金中扣除;
对严重拖延工期,经业主多次督促,施工单位拒不执行的,业主单位报经市监察局、市建设局、市天长市公共资源交易监督管理局、市审计局等单位联席会议批准后,可中止施工合同,并和施工单位进行清算。同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工,原施工单位须无条件配合,不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工,不得向业主提出任何索赔要求。
十一 其他
.甲方支付乙方工程款后,乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项,如有投诉拖欠,甲方将从下一次工程款中扣除,并按有关规定直接支付投诉方,纳入乙方总工程款中结算。
.建设单位按照“一卡通”管理规定,根据监理单位核定的工程量(当月形象进度),按月按比例专项拨付工资款,具体拨付方式按天长市住房和城乡建设局和天长市公共资源交易监督管理局联合下发的“建政[]号《关于实施天长市建筑劳务实名制用工和工资支付‘一卡通’标前管理工作的通知》”的文件执行。
.总承包企业必须与指定银行签订委托支付协议;总承包企业(专业承包企业)应及时确认劳务分包企业按月提供的农民工工资详细单。
.本合同文本未尽事宜,由合同签定双方在发生时另行商定。
在滁州市公共资源交易中心(http://www.czggzy.gov.cn)发布
在滁州市公共资源交易中心(http://www.czggzy.gov.cn)发布
一、本工程采用的主要技术规范
、其他现行的有关规范、行业标准。
、如国家对上述标准规范有调整,按最新标准和规范为准。
、资格文件部分
()法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及建造师身份证;
()企业法人营业执照副本;
()企业资质证书副本;
()企业安全生产许可证;
()建造师注册证书;
()建造师安全生产考核合格证书;
()投标单位及建造师须提供所在地检察机关出具的近三年的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》;(个月内有效)
()投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老证明。投标单位是事业单位的,须由其主管部门出具证明;
()投标人须提供投标企业、法定代表人“近三年无行贿行为承诺书”;
()根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定(法释[]号)》第六条规定,投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标;
()项目管理机构人员资格证书。
、 商务标部分
() 投标函。
()诚信投标承诺书。
()完全响应招标文件承诺书。
授权委托书
本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称) 的 (姓名) 为我公司法定代表人授权委托代理人,参加 招标人 的 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委托权,特此委托。
授权代理人: (签字或盖章)
投 标 人: (盖章)
法定代表人: (签字或盖章)
日 期: 年 月 日
投 标 函
致: (招标人)
、根据你方招标工程项目编号为 的 工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后,我方愿以 元作为投标总报价承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。
2、 我方已详细审核全部招标文件及有关附件,承诺招标文件及有关附件中所有条款。
、一旦我方中标,我方将派出 建造师为本工程负责人,保证在接到开工通知书后 日内开始本工程的施工,并在 个日历天(工期)内完成本合同的施工,工程质量达到 合格 标准,并移交整个工程。
、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约保证金。
、我方将严格遵守《天长市政府投资小额工程建设项目招标与管理暂行办法的通知》中的规定。
投标人: (盖章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
单位地址:
邮政编码: 电话: 传真:
日期: 年 月 日
诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 项目的投标;
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;
三、不出借、转让资质证书,不让他人挂靠投标,不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标;
四、不与其他投标人相互串通投标报价,不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益;
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;
六、严格遵守开标现场纪律,服从监管人员管理;
七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍,若有分包征得建设单位同意;
八、保证中标之后,按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备,如有违反,同意接受建设单位违约处罚;
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为;
十、如我公司中标,保证中标的建造师无在建工程;或如该建造师有在建工程,保证在合同签订前按有关规定办理建造师变更手续并备查;
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为,保证按照《滁州市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求,投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字,并附有关身份证明复印件。不恶意投诉,对本公司提供的投诉线索的真实性负责,否则愿接受有关部门的处罚;
十二、如我公司中标,保证在签订施工合同前办理“一卡通”手续。
以上内容我已仔细阅读,本公司若有违反承诺内容的行为,自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收履约保证金等有关处理,愿意承担法律责任,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任。
投标单位(公章): 法定代表人(签字或盖章):
年 月 日
完全响应招标文件承诺书
致:(招标人)
我司承诺完全响应 (项目名称)招标文件中关于质量、工期、合同条款、发包价格等一切内容。
我司承诺未发生《天长市政府投资小额工程建设项目招标与管理暂行办法》中规定清除出库的情形。
特此承诺。
投标单位:(盖章)
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)
日期:______年_____月____
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/ba310db5182e453610661ed9ad51f01dc28157fc.html
文档为doc格式