要求法院对建设工程造价进行司法审计申请书
申请人：某某建设集团有限公司，住所地某某省某某市某某镇
法定代表人：某某，董事长
被申请人：某某房地产开发集团有限公司，住所地某某自治区银川市某某区某某东街某某号
法定代表人：某某,董事长.
请求事项：
1、请求贵院委托审计部门对被申请人开发建设、由申请人总承包的宁夏《某某尚东帝景工程》实际总造价以及电气工程、给排水工程的造价进行审定。
2、请求贵院委托审计部门对因被申请人原因延误工期造成申请人设备闲置、建材浪费和管理人员和民工窝工等经济损失进行审定。
事实和理由：
申请人与被申请人“建设工程施工合同纠纷”一案业经贵院受理，现正在审理中，案号为：（20 ） 民初字第555号。
由于被申请人的原因，导致申请人总承包施工的上述工程无法正常进行，于20 年3月10日经双方协商，解除了施工承包合同。但该工程价款尚未结算。为此，申请人向被申请人送达了关于申请人已完成工程量造价的预结算书，但被告一直未进行审核和确认，也未向申请人支付工程款。无奈，申请人遂向贵院提起民事诉讼，现申请人请求贵院对《某某尚东帝景工程》实际总造价以及电气工程、给排水工程的造价进行审定（该工程的预结算情况在内的证据材料已向贵院提供）。
另，因被申请人的原因造成了工程多次停工，工期延长，给申请人造成了设备闲置、建材浪费、管理人员和民工窝工等经济损失，亦请贵院一并提请审计部门审定。请准许.谢谢！
此致
某某市人民法院
申请人：某某建设集团有限公司
年 月 日
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/31862fd37375a417876f8faa.html
文档为doc格式